网站首页
手机版

建设工程的开工、竣工时间如何确定 建设工程的开工,竣工时间如何确定

更新时间:2024-03-16 10:04:30作者:未知

建设工程的开工、竣工时间如何确定 建设工程的开工,竣工时间如何确定

建设工程合同一般会对建设工程的开工时间、竣工时间予以确定,但这并不代表工程开竣工日期就一定是固定不变的,那么开竣工时间如存在变化,此时该如何确定时间呢?

建设工程施工合同实际开工日期的确定。

一般以开工通知载明的开工时间为准。

因发包人原因导致开工通知发出时开工条件尚不具备的,以开工条件具备的时间确定为开工日期。

因承包方原因导致实际开工时间推迟的,以开工通知载明的时间为开工时间。

承包人在开工通知发出前已经实际进场施工的,以实际开工时间为开工时间;既无开工通知也无其他相关证明能证明实际开工日期的,以施工合同约定的开工时间为开工日期。

建设工程的竣工时间如何确定。

应当以《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》的规定为依据,即:当事人对建设工程实际竣工日期有争议的,按照以下情形分别处理:一是建设工程经竣工验收合同的,以竣工验收合格之日为竣工日期;二是承包人已经提交竣工验收报告,发包人拖延验收的,以承包人提交验收报告之日为竣工日期;三是建设工程未经竣工验收,发包人擅自使用的,以转移占有建设工程之日为竣工日期。

建设工程工期顺延如何认定。

因发包人拖延工程预付款、进度款、迟延提交施工图纸、场地及原材料、变更设计等行为导致工程延误的,建设施工合同明确约定顺延工期应当经发包人签证确认的,经审查承包人虽未取得工期顺延的签证确认,但其有证据证实在合同约定的办理期限内向发包人主张过工期顺延,或者发包人的上述行为严重影响施工进度的,司法实践中一般会认可承包人要求工期顺延的主张。

本文标签: 时间  建设工程  发包人  

为您推荐

离婚案件有什么庭审流程 离婚案件有什么庭审流程吗

一、准备起诉状和证据材料;二、诉前调解;三、开庭审理;四、法庭调查;五、法庭辩论;六、宣告判决。

2024-05-20 05:03

签劳务合同辞退要补偿吗?(签订劳务协议被辞退会给经济补偿吗)

签劳务合同辞退不要补偿,主要就是因为双方当事人之间不存在着劳动关系。目前我们国家关于劳务合同与劳动合同之间是有非常明确的规定的,两者之间是存在着非常显著的区别的。劳动合同协议的话是有补偿发放。

2024-05-20 05:03

欠款不执行仲裁决定怎么办?(欠款不执行法院判决怎么办)

欠款不执行仲裁决定可以申请强制执行。根据我们国家《民事诉讼法》第241条,当中明确的规定,被执行人没有按照执行通知履行法律文书当中所确定的义务,那么应当报告当前以及收到执行通知之前一年的财产方面的一些

2024-05-20 05:03

劳动仲裁裁决中对伪造处罚规定是怎么样的?

劳动仲裁裁决中对伪造处罚规定是,对于伪造证据的所存在的裁决结果是不能被认可,如果造成严重的后果还会承担刑事的责任,在民事的裁决中所存在的证据以及判定的条款都是需要合理、合法的。

2024-05-20 05:03

公司辞退员工双倍赔偿是什么(公司辞退员工双倍赔偿是什么情况)

公司辞退员工双倍赔偿是如果单位违反法定的程序解除或终止劳动合同,是需要按照经济补偿金的两倍支付劳动者赔偿金。经济补偿金应当是根据劳动者工作年限,工作满一年的时间,就需要支付一个月的工资标准计算。

2024-05-20 05:02

75岁以上监外执行规定是什么(75岁以上的老人犯罪判刑怎么执行)

75岁以上监外执行规定是在符合我们国家《刑事诉讼法》第265条当中的规定是可以暂予监外执行。也就是如果有严重的疾病需要保外就医,或者是生活不能够自理,适用暂予监外执行,不至于发生社会危害性的。

2024-05-20 05:02